當(dāng)前位置：
施工合同
項(xiàng)目名稱: 點(diǎn)擊登錄查看
企業(yè)文化長廊建設(shè)項(xiàng)目
合同編號: HG--2025--058
建設(shè)單位: 點(diǎn)擊登錄查看
施工單位:甘肅佰益建設(shè)有限公司。
.設(shè)
簽訂時間: ****
施工合同
建設(shè)單位(甲方): 點(diǎn)擊登錄查看
施工單位(乙方): 甘肅佰益建設(shè)有限公司
點(diǎn)擊登錄查看于****經(jīng)公開招標(biāo)，確定甘肅佰益建設(shè)有限公司為點(diǎn)擊登錄查看企業(yè)文化長廊建設(shè)項(xiàng)目的承包施工單位。按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，本著平等互利和誠實(shí)信用的原則，一致同意簽訂本合同如下:
第一條 工程概況
1. 工程名稱: 點(diǎn)擊登錄查看企業(yè)文化長廊建設(shè)項(xiàng)目
2. 工程地點(diǎn): 點(diǎn)擊登錄查看
3. 合同履行期限: 60天(****至****止)
4. 工程內(nèi)容主要有: 制作直徑6米八角涼亭一座，防腐木廊架210m2，花崗巖地面鋪裝288.5m2; 制作安裝文化宣傳欄等。
5. 合同金額: 462550.50元（大寫: 肆拾陸萬貳仟伍佰伍拾元伍角整），稅率為9%，其中不含稅金額424358.3元，稅金38192.2元，乙方應(yīng)開具9%增值稅專用發(fā)票。
6. 工程承包方式: 雙方商定采取下列第_(1)_種承包方式。
(1) 乙方包工、包料。
(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;
(3) 乙方包工、甲方包料。
第二條 甲方義務(wù)
1. 負(fù)責(zé)提供施工所需的水、電;
2. 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收。
第三條 乙方義務(wù)
1. 按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;
3. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，做到安全文明施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄，確保進(jìn)場材料質(zhì)量達(dá)標(biāo)，按照規(guī)范施工確保工程質(zhì)量;
4. 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
5. 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 工程變更
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認(rèn)。
第五條 工期延誤
1. 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;
(1) 工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2. 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。
3. 因乙方責(zé)任原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第六條 工程款支付方式
工程款支付: 工程完工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總造價97%即448674元。剩余3%即13876.5元作為質(zhì)保金，待一年質(zhì)保期滿后工程無質(zhì)量問題一次性支付。
第七條 雙方責(zé)任和工期延誤處理
1. 以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1) 不能提供水、電;
(2) 不能按期提供自購材料、設(shè)備;
(3) 因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目;
(4) 同意工期順延的其他情況;
(5) 逾期驗(yàn)收或無故怠于驗(yàn)收;
(6) 因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
2. 對以下原因造成工期延誤，工期不順延:
(1) 因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;
(2) 因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延;
(3) 乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負(fù)責(zé);
(4) 乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;
(5) 乙方違反甲方管理要求造成的損失，由乙方負(fù)責(zé);
(6) 乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
3. 合同中的任何一方因未履行合同約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
4. 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第八條 關(guān)于施工及驗(yàn)收的約定
1. 乙方必須嚴(yán)格按甲方的要求或認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工（安裝）。
2. 施工過程中，乙方根據(jù)工程實(shí)際，需要對管道線路進(jìn)行更改，須提前以書面形式向甲方報告，未經(jīng)甲方同意，不得私自變更管道線路。甲方應(yīng)在收到乙方提出的報告于次日內(nèi)做出是否變更的決定，并立即通知乙方。
3. 隱蔽工程驗(yàn)收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收期為兩天。甲方未按時驗(yàn)收的，對乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
第十條 安全施工與檢查
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和由此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
第十一條 《工程投標(biāo)文件》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認(rèn)的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
1. 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2. 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3. 本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
4. 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):
乙方(公章):
★ 法定代表人或合同專用章
法定代表人或委托代理人: 胡潭
委托代理人: 王永柏
地址: 甘肅省金昌市****
地址: 甘肅省金昌市****
經(jīng)辦人: 未故
經(jīng)辦人: 張金鳳
開戶行: 農(nóng)行金昌金川支行
開戶行: 中國建設(shè)銀行金昌分行
賬號: ****06063
賬號: ********
郵編: 737100
郵編: 737100
電話: ****
電話: ****
簽定日期: 2025.5.29
簽定日期: 2025.5.29
0302010 62
